中铁十二局集团股份有限公司

长沙机场改扩建工程保障用房项目

自购物资询价采购

（加气块）

招标编号：CR1207-CSJCBZYF-XJCG-2025-01

1.采购条件

本采购项目长沙机场改扩建工程飞行区运行保障用房工程已由中国民用航空中南地区管理局、湖南省人民政府以《关于长沙机场改扩建工程（机场工程）初步设计及概算的批复》民航中南局函〔2021〕26号批准建设，项目业主为湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司，建设资金来自民航发展基金、湖南省人民政府财政资金、长沙市人民政府财政资金及企业自筹，资金已落实。本次物资招标的采购人为中铁十二局集团股份有限公司长沙机场改扩建工程飞行区运行保障用房工程项目经理部，现对已具备采购条件的自购物资进行询价采购。

2．项目概况与采购内容

2. 1长沙机场改扩建工程保障用房项目概况：中铁十二局集团股份有限公司承建的长沙机场改扩建工程飞行区运行保障用房工程，包括但不限于1#-4#道口工程（不含弱电工程、安检设备）；一、二跑道航向台、下滑台拆除及新建工程（不含工艺设备）；三跑道航向台、下滑台新建工程（不含工艺设备）； 新建南灯光站工程（不含工艺设备）、道路工程（含服务车道）及室外综合管线工程；新建 北灯光站工程（不含工艺设备）、道路工程（含服务车道）及室外综合管线工程；本项目各单体建筑地块内绿化工程以及完成本标段范围内的施工任务与其他相关工作等。本标段计划工期：577日历天，竣工日期：2026年2月28日。

3. 投标人资格要求

3.1加气块

（1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照、税务登记证书和招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商；

（2）许可和认证要求：生产工艺、装备必须符合国家相关规定，产品符合国家现行标准；

（3）生产能力要求：具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；

（4）财务能力要求：具有良好的财务能力；

（5）质量保证能力要求：须提供招标物资2021年1月1日至开标之日的合格检测报告不少于1份；每种物资全指标技术参数性能满足国家最新标准的各项规定。

（6）履约信用要求：投标人信用良好。

3.2投标人在2021年1月1日至投标截止日期间内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录、产品质量纠纷败诉及合同纠纷败诉情况。

3.3投标保证金的金额：本次招标项目包件各个包件保证金均为2000元。投标人需按照要求足额按时缴纳；未按招标文件规定汇入投标保证金的投标人，视为放弃，不进入评审环节。

3.4本次招标不接受联合体投标。

不接受因物资质量、供应等问题，被行业主管部门处罚且在有效期内的供应商；

不接受近一年内在铁路建设工程网公布有违法行为记录及物资供应不良记录的供货商；

不接受自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决有行贿、失信、被执行人行为的供应商；

不接受已清退出铁路市场的供应商；

不接受中国国家铁路集团有限公司发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商；

不接受中国国家铁路集团有限公司公布的不良信用暂停合作关系且处于处罚期的供应商；不接受在现行中国铁建选择合作方风险警示名录中的生产厂或代理商。

不接受在中铁十二局集团黑名单以及各相应招标人所属工程公司警示名录中的生产厂或代理商。不接受在《2024年中铁建行贿人黑名单》表中所列的供应商。

4.1凡有意参加投标者，请于2025年1月15日至2025年1月20日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:30时至17:30（北京时间，下同），采用汇款方式购买采购文件电子版。

采用汇款方式购买的，投标人须将购买标书款汇入中铁十二局集团股份有限公司长沙机场保障用房工程项目经理部账户，并将：

1汇款凭证扫描件（汇款时间必须在售招标文件的日期内，汇款凭证备注注明包件号，汇款账户见公告7.项,不接受个人汇款）上传至铁建云链；

2本次招标文件电子版请在铁建云链上下载（https://www.

文章推荐：

中铁十二局集团有限公司湛江东海岛城镇供水、长沙机场改扩建、紫金产业园、新兴县农村公路、嵩县开发区、梧硕公路、京珠北乐广北边坡排查整治、珠海市香海大桥项目自购物资集中采购二次招标公告

上高县学园路小学操场跑道翻新工程可行性研究报告编写

中铁十二局集团股份有限公司长沙机场改扩建工程保障用房项目自购物资询价采购（加气块）

临沂山东雷驰新能源汽车有限公司配套建设项目试车跑道施工总包工程